Cuisine Intégrée De Production De Contrats

Cuisine intégrée de production de contrats

Numéro de contrat: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Signature: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Signature: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Les parties à un contrat: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le locataire (dénommée ci - après la fête a): _ _ _ _ _ _ _

Emplacement: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Actuellement adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Code Postal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Numéro de carte d'identité: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ telefono: pour _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le contractant (dénommée ci - après la partie b): _ _ _ _ _ _ _

Licence No: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ adresse enregistrée: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le représentant légal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ telefono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le concepteur de cuisine: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ telefono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Responsable de l 'installation \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Conformément aux dispositions de la loi de la République populaire de Chine sur les contrats, de la loi de la République populaire de Chine sur la protection des droits et des intérêts des consommateurs et d 'autres lois et règlements pertinents, les Parties a et B respectent les principes du volontariat, de l' égalité, de l 'équité et de l' honnêteté, ainsi que les normes générales de l 'entreprise de cuisine et les spécificités de la cuisine.

Article premier modalités de paiement

1.1 Le prix du contrat est calculé sur la base du prix du système de commande, comme indiqué dans les bons de commande signés par les parties, qui sont payés en espèces ou (expressément) de la manière suivante:

1.2 la partie a doit payer un acompte de conception lorsqu 'elle prend rendez - vous dans la salle des expositions de l' ensemble de la cuisine B pour la conception de porte à porte, la coutume industrielle étant de \ \ u \ \ u \ \ u \ \ u \ \ n \\\ \ u \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

1.3 étant donné que l 'ensemble des produits de cuisine sont des produits personnalisés, les fabricants de cuisine sont tenus d' acheter et de traiter des produits sur la base de commandes, de sorte que la cuisine dans son ensemble doit payer l 'intégralité de la commande avant d' être personnalisée et que la partie B doit facturer à la partie a.

1.4 étant donné que l 'ensemble des produits de cuisine sont des produits personnalisés, une fois que les commandes de production ne sont pas remboursées, l' ensemble des produits de cuisine ne sont pas restitués.

Toutefois, en vertu de l 'article 6.5 du Règlement relatif au matériel de cuisine ménager (GB / t18884.4 à 2002), les produits de cuisine ont été jugés non conformes et n' ont pas été réaffectés par la partie B dans les 90 jours prévus par le contrat, et dans d 'autres cas où la loi prévoit expressément le retour des marchandises.

Article 2 Date / date d'installation

La date de livraison: cuisine intégrée à la personnalisation de produit, de fabrication de fines et de nombreux services de liaison à une période plus longue; et l'ensemble de la cuisine doit être installé est le dernier maillon de la décoration de la famille.

Dans la partie B de la zone de portée, la partie B est libre pour produit dans le contrat de pport (à l'exception de l'échantillon et la pendaison de crémaillère de remise).

à partir de la Fête de confirmer que le programme complet et remis au paragraphe (ou de livraison du prix total de la _ _ _ _%) et de satisfaire les exigences de mesure de la taille de la décoration de la cuisine, de la partie B des ordres de production à partir de chaque zone du plus court cycle de distribution comme suit (ville de tableau pour les producteurs de villes ou de l'ensemble de la cuisine et de la plus courte période où la livraison, 2 - 3 jours, d'autres zones à reporter les vacances de cycle de production reportée):

La fête au paragraphe complet, la partie B des ordres de production pour la date _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ mois du _ _ _ _ _, la date de livraison prévue pour _ _ _ _ _ en _ _ mois _ _ _ _ le _ _ _ _.

La date d'installation pour la date de livraison dans un délai de trois jours à compter de la date de début.

L'article 3 de la gamme de services

3.1 Toute la cuisine la demande de configuration: les détails de toute la cuisine de configuration personnalisée de détails de l'ordre de soirée pour système de commande de sortie de la partie B, les deux parties de confirmation de signature.

3.2 Service contenu cuisine intégrée: produits de cuisine de l'intérieur de l'ensemble de la partie B uniquement sur les contrats de distribution de fabricants de fournir des services de cuisine est monté, et qui est responsable de service après - vente au titre de ce contrat de garantie, la fête depuis l'achat de produits ou obtenue par d'autres moyens et la décoration et la base de la cuisine de ne pas fournir de montée et de service après - vente. Le Service de garantie, ni assumer conjointement la responsabilité de sa qualité causée par la mauvaise.

Ou les parties susmentionnées de l'installation et de service après - vente convenu comme suit: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Professionnel de restriction dans la conception par car, avant le montage, la proposition de la partie B des concepteurs de cuisine de base ne propose un projet de reconstruction, la partie doit vous professionnel et personnel professionnel de cuisine infrastructure, etc., afin de répondre aux besoins de montage solidaire de la cuisine.

Ces travaux notamment, mais non exclusivement: projet de base (y compris le mur de la cuisine de la cuisine de briques de pavage, un plafond pour l'installation de portes et fenêtres, d'eau et de vanne d'angle et de construction de l'installation, l'installation de conduites d'eau de canalisation d'alimentation en eau, Une douille de montage, des équipements et des canalisations de gaz de l'installation, un orifice d'évacuation de l'excavation, etc.), un tuyau souple et une pince de gaz et installation (partie devrait prier la compagnie du gaz de la source de gaz, un conduit de mise en service) d'un couvercle imperméable à fournir et l'installation, des autres soirée depuis l'achat de montage (partie B sur la base de la partie qui fournit les trous d'excavation de modèles de libre de bassin de trou, un trou de cuisinière intégrée) et ainsi de suite.

Le projet d'article 4 avec

4.1 La fête lui - même (ou de désigner des agents) et de la partie B de l'exécution du contrat: de la validation de la conception des programmes (y compris les croquis, de l'élévation de niveau, un dessus de table graphique, etc.) de signer ce contrat et après la scène (y compris des ordres) et de gérer l'acceptation des procédures de pfert et d'autres questions connexes.

4.2 b recommandations soirée tout d'abord la décoration de la cuisine et les normes correspondantes, conformément à des concepteurs de recommander le projet de modification de la base après cuisine finir par le concepteur de la répétition de la mesure, et depuis l'achat de produits et de fournir aux concepteurs de taille physique et dans les dessins de confirmation, de déterminer un schéma de conception finale.

Dans la première partie de l'intersection complète (ou de livraison du prix total de la _ _ _ _ _ _%), en fonction de l'ordre de production propre.

La partie B propose d 'installer la cuisine dans son ensemble une fois que les travaux de ma?onnerie et de menuiserie auront été achevés, afin d' éviter les dommages que les travaux d 'intersection pourraient causer à la cuisine.

Il est recommandé que la partie a communique à tout moment avec le designer de la partie B pour déterminer le moment d 'installation approprié.

4.3 la partie B propose que la partie a achète autant que possible l 'ensemble des produits de cuisine de la partie B.

Si a doit accompagner d 'autres produits de la cuisine de marque, a doit acheter les produits d' un fabricant de garantie de crédibilité et exiger de ses distributeurs (services) qu 'ils fournissent des services tout en sollicitant et en conservant des certificats de garantie et des factures pour obtenir une assurance après - vente; si les Conséquences d' une mauvaise qualité ou d 'une mauvaise installation de cette partie du produit ne sont pas pertinentes pour la partie B.

4.4 pendant les travaux, la partie a doit fournir à la partie B les conditions nécessaires.

La partie B exécute les travaux conformément aux plans de conception et aux normes connexes (par exemple, si un ajustement sur site est nécessaire pour des raisons de partie B, avec l 'accord de la partie a et aux frais de la partie b), assure la protection des installations de cuisine et des produits finis de cuisine pendant l' installation de la partie B, procède à des démonstrations et à l 'utilisation de l' appareil d 'essai et participe à la réception et à l' inspection des travaux.

4.5 définir des questions importantes telles que la sécurité des travaux:

4.5.L la partie a est tenue de fournir à la partie B des informations détaillées sur l 'emplacement et l' orientation des lignes d 'eau, d' électricité, de gaz, de matériaux muraux et de se conformer aux directives techniques de la partie B.

4.5.2 avant la construction de la cuisine dans son ensemble, le sol devrait être étanche à l 'eau par l' entrepreneur de construction ou l 'entreprise de décoration, et ne devrait donc pas se trouver sur le site.

Les fuites d 'eau dans le processus d' utilisation affectent la vie d 'un utilisateur proche; la qualité de l' eau de cuisine, de l 'électricité, des conduites, des prises, etc., et l' installation doivent être satisfaisantes et les services et l 'assurance de la qualité doivent être fournis par l' entrepreneur de construction, la société de décoration, et la partie B ne doit pas assumer toutes les conséquences et responsabilités connexes de la mauvaise qualité ou de l 'installation inappropriée de ces pièces.

4.5.3 la partie B est tenue de supporter toutes les pertes économiques qui en résultent en cas d 'accident de sécurité ou d' incendie résultant d 'une violation des consignes de sécurité, des règlements de lutte contre l' incendie, etc., par la partie B pendant les travaux.

Article 5.

5.1 pour l 'ensemble de la cuisine, les critères d' acceptation sont ceux qui figurent dans les plans de conception agréés par les deux parties et dans les spécifications techniques figurant dans les bordereaux de réception (les critères non exhaustifs sont ceux qui figurent dans le "matériel de cuisine domestique" GB / t18884 - 2002).

5.2 lorsque les biens figurant dans la commande correspondent au Manuel des produits, les caractéristiques de l 'apparence du produit sont des effets photographiques qui présentent une erreur par rapport à l' objet et une erreur par rapport à l 'échantillon; les caractéristiques du produit commandé par la partie a sont conformes aux prescriptions énoncées dans la commande du système, si le fabricant a besoin de mettre à niveau ou de mettre à jour le produit pour pouvoir progresser sur le plan technique, et la partie B doit fournir à la partie a des mises à jour ou des mises à jour au moment de la livraison.

5.3 la cuisinière dans son ensemble est une norme normale d 'installation pour l' assemblage, l 'assemblage, l' assemblage, le découpage d 'obstacles, l' excavation de trous, les ajustements locaux qui ne nuisent pas à l 'utilisation normale et ne modifient pas les schémas de conception les plus élémentaires, ainsi que pour l' inspection de l 'emballage préalable à l' installation, la préformation, etc.

5.4 étant donné que l 'installation de la cuisine dans son ensemble co?ncide souvent avec les travaux de rénovation et afin d' éviter les épluchages, le jour de l 'achèvement de la cuisine dans son ensemble, il faut que la partie a (ou l' agent désigné) accepte en personne avec la partie B et procède à la réception et à l 'inspection.

5.5 b pour la garantie de deux ans la totalité de la partie de meuble de cuisine (appareils ménagers trois paquets conformément aux dispositions de la partie b); pour bassin de robinet correspondant, accessoires, etc. dans la poubelle de pièces d'usure et de garantie d'un an seulement assumer la responsabilité correspondante, un élément de ce contrat ne fournit pas de quantité de services et d'assurance de la qualité.

La partie a besoin de la partie B de fournir des services de réparation dans le contrat de produits, de la nécessité de fournir la garantie de certificat, une facture valable et des contrats (y compris des ordres d'achat et de l'acceptation de la Feuille de pfert, etc.), ou la partie B pour le traitement de facturation selon.

5.6 Quant au - delà de la période de garantie ou non des projets, ainsi que des propriétés de défaillance lors de la vente de la partie B (non endommagé l'apparence) de l'échantillon a été mis en place de maintenance ou d'autres produits frais de remise, de fournir des services de maintenance, B, B, Les charges de facturation facture conformément aux normes et à la partie B de délivrer ou officiellement re?u.

Les composants principaux de 5,7 cuisine intégrée (Mesa, un corps, une porte, une poignée, un élément fonctionnel non vulnérables) à compter de la date d'achat dans un délai de cinq ans utilisent généralement la même qualité de matériaux de réparation (entretien et la surface de plaque de porte peut exister une certaine couleur); du fait de la présence du produit de remplacement et de possibilités techniques nouvelles en plus, au - delà de la période après la fête a peut - être la nécessité de re - sélection de produits d'entretien.

Pour les produits de l'exigence de sécurité d'utilisation (par exemple de l'eau du robinet et d'appareils de commutation, souvent de vanne d'angle, etc.) de la partie B de la proposition en plus de produits d'amortissement (durée de vie) pour le remplacer, afin de garantir la sécurité d'utilisation.

5.8 La fête dans la cuisine au moyen de processus devraient faire imperméable à l'eau, résistant à la corrosion et anti - échaudage anti - haute température, anti - force externe (par exemple, des caractérisations de forte frappe dur, etc.), anti - blocage et de maintenir l'environnement à l'aide de la cuisine de nettoyage à sec, etc. le travail de maintenance.

Des produits de l'entretien que les questions de politique et de garantie de voir la partie B des instructions et la garantie de permis et la partie B concerne le nouveau document écrit.

5.9 Les cas suivants appartient à l'ensemble de produits de cuisine de l'écart normal dans des conditions techniques actuelles, n'appartient pas à la non - conformité:

1) Les panneaux de table de Pierre artificiels sont constitués par polymérisation de matériaux tels que les résines, en raison du pport et de la taille de la Chambre du client, la table doit être Assemblée sur place.

Les points de suture sont traités de manière lisse sans fente, avec des traces visibles, notamment en raison de changements de couleur dans le matériau de résine.

2) Compte tenu du niveau technique et des limites des matériaux en usage dans l 'industrie actuelle, les panneaux de tablette artificiels peuvent présenter une petite quantité de fissures naturelles au cours de leur utilisation et être réparés par collage après la fissure; en raison des caractéristiques des panneaux de tablette artificiels, il peut y avoir une différence de couleur après réparation.

3) Les panneaux de plate - forme artificielle doivent contenir un espace interne de 2 à 5 mm entre le plan et le mur pour assurer l 'extension nécessaire.

Il est également nécessaire d 'installer et de ventiler les murs et, en cas d' imperfection, de séparer de 5 à 15 mm le corps du mur pour faciliter l 'ouverture normale des portes.

4) pour toute autre erreur normale d 'utilisation, prière de se référer au cahier des charges et aux documents écrits les plus récents publiés par la partie B.

Article 6 Responsabilité en cas de non - respect

6.1 s' il est prouvé que la partie B a tardé à utiliser l 'ensemble de marchandises en raison de retards de livraison imputables à la partie B, celle - ci verse à la partie a, pour chaque jour de retard, une somme correspondant au montant effectivement payé \ \ u \ \ u \ \ u \ \ u \ \ u \\\\\\\\\ \ u \ u \ U (

Au - dessus de défaut de paiement pour compensation jetable standard, mais n'excédant pas le prix de la paction dans le manchon de la cuisine.

6.2 Il y a une preuve: en raison de la cause d'une partie de la cargaison de retard de livraison et le retard de la phase, chaque jour, par la partie B de l'_ _ ‰ _ _ _ _ _ _ _ _ manque de montant de paiement de marchandises (2%) à la soirée de paiement de dommages et intérêts.

Au - dessus de défaut de paiement pour compensation jetable standard, mais le prix de la paction n'excédant pas le manque de biens.

Le retard moyen de ne pas être de lavage, de cuisson et de base de l'opération de cuisson à base d'activité ne sont pas d?ner, partie B cas conformément à ces normes pour la Fête de compensation unique.

Une partie de la cargaison de retard de livraison mais n'affecte pas sensiblement l'activité de repas, et la partie B de dépannage peut figurer uniquement après pfert conformément aux dispositions peut être réparé.

Mais à cause de la raison de reporter, la fête a accepté de reporter et un cas de force majeure, la raison du retard non - B à B est considérée comme une volonté de ne pas défaut.

6.3 Il y a une preuve: en raison de la soirée de retard fournit les conditions de construction, le retard de l'installation n'est pas supérieure à 60 jours, la fête ne peut assumer la responsabilité.

Mais parce que

6.4 Pour la Fête de reporter est monté de sorte que la partie B des contrats de stockage cible plus de 60 jours, à partir de l'article 61 jours début de soirée accordent à la partie B de l'entreposage des frais de stockage et de défaut de paiement, mais chaque défaut de paiement standard maximale n'excédant pas 1% de la quantité totale (millième).

6.5 Pour la Fête de reporter est monté de sorte que la partie B des contrats de stockage standard ne dépasse pas de plus de 2 ans, la partie B afin de garantir que les marchandises intact, par exemple de la perte

6.6 pendant l 'installation, la partie B protège comme il convient les installations de chantier et les produits de cuisine et, en cas de dommages, se fonde sur la réalité.

6.7 a peut vérifier par les voies appropriées ou directement auprès d 'un opérateur de la partie B la commande et les produits de cuisine en attente d' acceptation. Si, au moment de la réception ou après cette réception, il est prouvé que la partie B a manqué à ses obligations, par exemple en réparant ou en rempla?ant gratuitement les matériaux non qualifiés, la partie B est responsable de la contravention au contrat et indemnise la partie a du double du montant payé pour cette partie non qualifiée.

6.8 toute réclamation adressée à l 'autre partie doit être étayée par des éléments de preuve valables et être conforme aux dispositions du présent contrat, qui ne sont pas régies par les dispositions légales et réglementaires pertinentes.

Article 7 modes de règlement des différends contractuels

A) Tout différend entre les parties concernant l 'exécution du présent contrat est réglé à l' amiable et par voie de négociation; à défaut, il est soumis à la conciliation de l 'Association des consommateurs du lieu d' exécution du contrat.

Lorsque la conciliation n 'est pas possible, les solutions suivantes peuvent être envisagées (entre crochets, si l' arbitrage est choisi, le nom du Comité d 'arbitrage spécifié doit être indiqué):

A) soumettre à l'arbitrage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (pour la Commission d'arbitrage contre)

B) à la Cour pour fournir pour fournir contre (pour fournir)

Article 8 autres conventions

Feuille de pfert signé par les deux parties après la fête a proposé de produits défectueux ou la quantité de l'apparence de l'erreur, la partie B est de ne pas assumer la responsabilité pour rupture de contrat.

La fête ne peut pas prouver que c'est la partie B de la responsabilité par la partie responsable; la partie peut prouver que la responsabilité de la réparation ou de la compléter par la partie B, la partie B est de ne pas assumer la responsabilité pour rupture de contrat.

La partie B refuse de réparer ou de réparation, doivent assumer la responsabilité de défaut.

L'article 9 du contrat signé par les deux parties (cachet) après l'entrée en vigueur, le contrat de modifier partiellement invalide; tel que nécessaire pour augmenter l'accord peut compléter l'accord, des dispositions supplémentaires ne sont pas soumis aux dispositions du Règlement et de la loi interdit par le conflit.

Le contrat en trois exemplaires, la partie a est un, B, deuxième partie.

Le locataire (partie estampée ou signature): _ _ _ _ _ _ _ _

Le représentant légal (ou à des personnes physiques): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L'agent: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ _ mois _ _ _ _ _ _ _ du _

(signature et cachet de l'entrepreneur b): _ _ _ _ _ _ _ _

Le représentant légal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L'agent: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ _ _ _ mois _ _ _ _ _ _ _ du _